监理 考试 知识点

答：“三控”是指质量控制、进度控制和费用控制。

“二管”是指合同管理和信息管理。 “一协调”是指组织协调。

2、第一次工地会议的主要内容有哪些？

答：介绍机构组织、施工进度计划、承包商陈述施工准备工作、建设单位说明开工条件、明确监理例行程序以及召开工地例会的周期和地点等。

3、怎样理解监理工作的服务性和独立性？ 答案略。

4、监理工程师向承包商签发交工证书的必要条件有哪些？

答：承包商已向监理工程师提交书面交工申请； 工程确实完成； 工程检验合格； 现场清理完毕； 交工资料齐全。

5、缺陷责任期质量监理的主要任务有哪些？

答：定期检查承包商剩余工程计划的实施； 对工程缺陷发生的原因及责任者进行调查； 确定缺陷责任及修复费用；

6、监理工程师受理工程延期的条件有哪些？

答：由于非承包商的责任导致工程不能按原定工期完工； 承包商在合同规定的期限内向监理工程师提交了延期意向通知书；

承包商按合同规定向监理工程师提交了有关造成工程延期的详细资料，并根据监理工程师的要求随时提供证明； 可获延期的事件终止后，承包商在合同规定的期限内向监理工程师提交正式的延期申请报告。 7、从工程计量行为实施的主体看，有哪些计量方式？

答：监理工程师独立计量； 承包商单独计量，监理工程师确认； 监理工程师与承包商联合计量。 8、什么是清单支付？什么是合同支付？

答：清单支付：由计量的工程量和工程清单单价计算，支付清单内各项工程的费用； 合同支付：对工程量清单以外的，但又是完成该工程项目建设所必须的工程所进行的支付。 9、请列举几种清单支付和合同支付的款项。（至少各3种）

答：清单支付：工程款、暂定金额、计日工；

合同支付：工程变更、价格调整、开工预付款、保留金、材料预付款、迟付款利息、索赔费用、提前竣工奖金等。 10、简述工程款支付的程序。

答：工程完工、承包商自检合格后，由承包商提交计量申请，监理工程师认为工程质量合格后，对工程进行计量或对计量结果进行确认，签发支付证书，由业主进行支付。 11、订立合同应遵守哪些原则？

答：合法性原则； 平等自愿原则； 公平原则； 诚实信用原则； 公序良俗原则。

12、FIDIC条款基本模式的特点有哪些？

答：业主和承包商之间是一种合同法律关系，但双方一般不发生工作关系；。 监理工程师是承包合同的监督和管理单位；

监理工程师的权力通过FIDIC通用合同条件和施工承包合同来授予； 监理制度不改变业主和承包商之间权利义务关系。

13、工程变更审批的原则有哪些？

答：考虑是否对工程进展有利； 考虑是否可以节约工程成本；

不能因工程变更使业主、承包商或第三方利益受损； 变更工程必须符合相应的工程技术标准； 工程进展受阻时可以变更工程。

14、什么是工程延期？什么是工程延误？

答：由于非承包商自身原因造成的，经监理工程师书面批准的合理竣工时间的延长称为工程延期； 因各种原因造成的工程施工不能按原定时间要求进行，而使总工期延长的情形称为工程延误。 15、工程变更审批的程序有哪些？

答：意向通知、资料收集、费用评估、价格协商、签发变更令。 16、什么是可原谅延误？什么是不可原谅延误？请至少各举一例。

答：非承包商原因造成的延误是可原谅延误（如不可预见因素引起的延误）； 由承包商原因造成的延误是不可原谅延误（如施工方机械故障引起的延误）。

17、为什么由于监理过错给承包商带来的损失，承包商可向业主提出索赔？（而不是向监理单位提出索赔） 答：因为在施工合同履行中，双方当事人是承包商和业主。承包商和监理单位没有合同关系。此时业主应承担相应风险。

18、承包商申请索赔的程序有哪些？

答：提出索赔意向通知； 提交索赔证据； 编写索赔报告。

19、什么是指定分包？它与一般分包有何不同？

答：指定分包是指由业主或监理工程师指定、选定，并要求承包商将其承包的部分工程分包给指定分包商的分包形式。它与一般分包的区别在于分包商由谁选定。 20、分包与转让有何区别？

答：工程分包中，承包合同的主体未发生变化； 而工程转让中，合同主体发生了变化。 21、为什么FIDIC合同条件允许工程分包？

答：主要是考虑到对于某些工程，某些专业的公司更人专长。 22、什么是合同转让？

答：合同转让是指承包合同的主体发生变更，原合同主体之间的法律关系消失。 23、在解决工程合同争议中，与诉讼相比，仲裁有何特点？

答：以双方当事人自愿为前提； 程序简单；

一裁终局，一方不服时不可起诉或上诉。 24、为什么要为索赔申请设定一个期限？

答：主要是考虑到收集相关资料的可行性，这也是国际惯例。 25、请列举3种业主违约的情形。

答：不按期支付；业主宣告破产；由于不右预见的原因而不能继续履约。 26、请列举3种承包商违约的情形。

答：未按规定照管好工程；不严格执行监理工程师的指示；损害了公共利益。 27、索赔金额计算的方法有哪些？

答：总费用法；分项计算法；修正的总费用法。 28、怎样理解监理工程的服务性？

答：略。

29、监理工程师应具备哪些基本素质？

答：丰富的工程经验；工程经济知识；法律知识；外语知识；管理经验等。 30、组织协调在监理工作中有何意义？

答：纠编和预控错位； 有效地控制进度； 平衡各方利益。

31、夏季进行水泥混凝土路面施工应如何进行质量控制？

答：在水泥混凝土运输过程中要加以遮盖； 各工序应紧凑进行，尽量缩短施工时间； 搭设临时遮光设施，避免水泥混凝土遭到暴晒。 32、冬季进行水泥混凝土路面施工应如何进行质量控制？

答：采用高标号快凝水泥，或掺入早强剂，或增加水泥用量； 加热水；

施工完毕后覆盖保温材料进行养生。 33、总费用法计算索赔金额有何优缺点？

答：优点是方便快捷；缺点是所得到的总费用中可能包含了承包商自身原因导致的费用增加，从而可能使承包商的低价竞标行为得到某种补偿。 34、分项法计算索赔金额有何优缺点？

答：分项计算法的优点是计算得到的索赔金额能准确反映工程事实，缺点是计算过程太过于烦琐。但一般情况下均在采用分项法计算。

35、什么是总价合同？有何特点？

答：总价合同是指按商定的总价承包工程的合同。其特点是以图样和技术规范为依据，明确承包内容并计算包价，签约时一次包死。

36、什么是单价合同？有何特点？

答：单价合同是指由建设单位列出工程细目的工程量清单，然后交施工单位投标报价，从中选择一家总报价低且各方面条件比较优越的投标单位作为中标单位而签订合同。工程付款将根据所完成的工程量进行计量支付。 37、水泥混凝土路面为何要设置接缝？

答：水泥混凝土路面面层由一定厚度的混凝土板组成，它具有热胀冷缩的性质。由于一年四季气温的变化，混凝土板会产生不同程度的膨胀和收缩。

白天气温高，混凝土板顶面温度较底面为高，板的中部会隆起。夜间气温降低，会使板的角隅和四周翘起。 这些变形会受到板与基础之间的摩阻力和粘结力以及板的自重和车轮荷载的约束，致使板内产生过大的应力，造成板的断裂或拱胀等破坏。为避免这些缺陷，混凝土路面不得不在纵横两个方向设置许多接缝。 38、组织协调的主要方法有哪些？

答：以合同为依据，以经济调控为手段； 思想工作领先； 进行必要的行政干预。

39、召开例行工地会议的目的是什么？

答：用于解决工程中存在的问题。是监理工程师对工程实施中的进度、质量、投资的执行情况进行全面检查，为正确决策提供依据，确保工程顺利进行。

40、公路工程施工监理工作的主要任务有哪些？

答：质量控制；进度控制；费用控制；组织协调；安全监理；环保监理。 41、为什么要规定一个缺陷责任期？

答：为了证明在投入使用的情况下，合同是否得到了遵守。因为很多在施工期间不易发现的问题，在实际运营中会显现出来。

42、填土路堤质量控制中的实测项目有哪些？

答：压实度；弯沉值；纵断高程；中线偏位；宽度；平整度；横坡；边坡坡度。 五、案例分析题

1、[背景资料]：我国现行的道路相关标准和规范中尚未对风化料能否用于路基填筑做出明确规定。在昆明市及其周边地区有一种当地俗称“阳干石”的风化玄武岩储量十分丰富。昆明市广福路（属城市快速路）改扩建工程中，建设单位欲将这种风化料应用于路基填筑中。

“阳干石”外表呈棕褐色，开挖出来时质地坚硬，但其耐候性差，经暴晒、风吹和雨水浸泡的交替作用后容易变得疏松甚至剥落。

问题：

（1）、就地取材，使用“阳干石”作为路基填料有何优势？

（2）、我国现行的《城市道路设计规范》（CJJ37-90）并未对路基填料的要求做出规定，这种情况下能否参考《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）？

（3）、要将“阳干石”用于路基填筑，应对其进行哪些试验研究？

（4）、鉴于“阳干石”的特殊性质，在路基施工阶段应如何进行质量控制？ 答：（1）、能降低工程造价，有效缩短工期，且有利于环保。

（2）、能。对于《城市道路设计规范》（CJJ37-90）中尚未规定的事宜，可参考其它相关规范。 （3）、单轴饱和抗压强度试验、耐候性试验、磨耗值试验、筛分试验、塑液限试验等等。

（4）、开挖出来后应尽快填筑；剔除粒径过大的石块；注意做好防水工作，路基边坡采用粘土包边；特别注意控制松铺厚度的控制；压实度必须满足要求。

2、[背景资料]：某隧道工程，签约后，承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，施工中所需砂石料严重缺乏。因此，承包商只得到极远的地方去拉这些大宗料，而且运距越来越长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。承包商就此提出，在投标时业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同条款规定，承包商已经认真进行了现场考察，对于施工所用的大宗材料的料源应有充分考虑，拒绝任何经济索赔要求。因此，在双方争议无法协调的情况下，同意提交仲裁机构裁定。 问题：

（1）、简述索赔的基本概念。

（2）、处理索赔事件时应依据哪些原则？ （3）、简述可索赔的项目包含哪些内容？

（4）、如果你是仲裁员，应该怎样裁定双方的争议？若其中一方对仲裁结果不服，可以采取什么措施？ 答：（1）、索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。

（2）、处理索赔事件依据以下原则：索赔必须以合同为依据；必须注意资料的积累；及时、合理地处理索赔；加强索赔的前瞻性，有效地避免过多索赔事件的发生。

（3）、可索赔的项目包括：人工费；材料费；施工机械使用费；工地管理费；利息；总部管理费；分包费用；利润。

（4）、裁定应认为，承包商投标的前提条件是充分考虑各种施工条件和风险，其报价中应该包括承担合同一切义务所需的费用，承包商只能对其现场考察时工作失误的雇员提起诉讼或采取经济制裁措施。一方不服仲裁结果的，可在收到裁决书起的15日内向人民法院请求撤销裁决,但不能以同一事由向人民法院提起诉讼。

3、[背景资料]：泥岩是一种由泥及粘土固化而成的沉积岩，其成分与构造和页岩相似但较不易碎，是一种层理或页理

不明显的粘土岩。其质地松软，固结程度较页岩弱，重结晶不明显，遇水易软化（泥化）、崩解，抗风化能力极差，浸水后强度明显降低。

GZ40线云南盐津段有一全强风化泥岩高边坡，坡高60m，坡角52º，经过稳定性数值分析，该边坡的安全系数为1.09。设计防护方案为喷射砼防护，结果喷射砼施工完毕数周后，降了一场大雨，边坡发生了轻微滑动，而砼面隆起严重。

问题：

（1）、你认为导致该边坡产生滑动的责任在谁？ （2）、喷射砼防护施工时的质量控制要点有哪些？

（3）、针对该边坡的实际情况，作为监理工程师，你认为采用喷射砼防护是否合适？为什么？若不合适，应采用哪种防护或加固措施？监理工程师能否提出工程变更？

答：（1）、设计单位稳定性分析有误；设计方原防护方案不合理，低估了泥岩的不良特性；承包商施工质量问题。 （2）、清除坡面杂物；砼强度应达到要求；均匀喷射，持续作业；不在下雨天施工。

（3）、不合适，泥岩的特性决定了不能对其进行这种简单的防护；可进行综合防护；监理工程师可以提出工程变更。

5、[背景资料]：某公路项目，签约后，承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源，施工中所需沙石料和水源严重缺乏。因此，承包商只得到极远的地方去运这些大宗材料，而且运距逾来逾长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。承包商就此提出在投标时，业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，承包商已经认真进行了现场考察，对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑，拒绝任何经济索赔要求。

问题：

（1）作为监理工程师你对此有何看法？ （2）承包商应吸取什么经验教训？

答：（1）、根据案例所述情况，承包商可能会依据12.2款不可预见的外界障碍或自然条件向业主方提出费用补偿的要求。监理工程师不能同意承包商的要求。因为依据11.1款，12.1 款的规定，应认为承包商通过业主所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。同时，案例中所述情况是一个有经验的承包商能合理预计到的。

（2）、承包商在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真作好现场考察环节的工作，充分了解施工中可能存在的风险，并在报价中体现出来，在管理中采取相应措施，从而避免或减少损失发生。

6、[背景材料]：业主将钢结构公路桥建设项目的桥梁下部结构工程发包给甲施工单位，将钢梁的制作、安装工程发包给乙施工单位。业主还通过招标选择了某监理单位承担该建设项目施工阶段的监理任务。

监理合同签订后，总监理工程师组建了直线制监理组织机构，并重点提出了质量目标控制措施，其内容如下： 1熟悉质量控制依据； ○

2确定质量控制要点，落实质量控制手段； ○

3完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任； ○

4对不符合合同规定质量要求的，拒签付款凭证； ○

5审查承包单位的施工组织设计的同时提出了项目监理规划编写的几点要求。 ○问题：

（1）、监理工程师在进行目标控制时应采取哪些方面的措施?上述总监理工程师提出的质量目标控制措施各属于哪一种措施?

（2）、上述总监理工程师提出的质量目标控制措施哪些属于主动控制措施，哪些属于被动控制措施?

答：（1）、监理工程师在进行目标控制时应采取组织方面措施、技术方面措施、经济方面措施、合同方面措施。 总监理工程师提出的质量目标控制措施中第○1条属于技术措施；第○2条亦属于技术措施；第○3条属于组织措施；第○4条属于经济措施(或合同措施)；第○5条属于技术措施。

（2）、在总监理工程师提出的质量目标控制措施中第○1、○2、○3、○5项内容属于主动控制；第○4项内容属于被动控制。

7、[背景材料]：杜某为某钢厂辞退的业务员，为报复钢厂，杜某利用过去该厂给他的一份盖有公章的空白合同书，与某路桥公司签订了提供钢材的合同，合同价50万元，违约金比例为10%。同时，杜某收定金5万元。路桥公司提货时，钢厂发现了此事，开始钢厂想以未订立合同为由拒绝履行，后考虑有利可图，就口头要求宽限一个月交货，路桥公司书面答应。一个月后，钢厂未能交货，使路桥公司施工受到影响。路桥公司要求钢厂承担责任。

问题： （1）、请依法确认该合同的效力。

（2）、路桥公司可否要求钢厂支付违约金，并双倍返还定金？为什么？

（3）、在钢厂支付了合同价10%的违约金后，路桥公司认为这部分违约金远远不及给公司造成的损失，这种情况下路桥公司可以怎么做？

答：（1）、该合同有效。“钢厂口头要求宽限一个月交货”应视为对杜某这种无权代理行为的追认。

（2）、不可以。根据《中华人民共和国合同法》的规定，路桥公司只能要求钢厂支付违约金或双倍返还定金。 （3）、路桥公司可以和钢厂进行协商，若协商不成，可以向有管辖权的人民法院申请，要求提高违约金比例。 8、[背景材料]：某公路工程合同段发生了以下原因引起的停工：2008年6月30日至7月3日，承包商未能及时安排技术人员到场；业主提供施工场地的原定日期为7月1日，但最后提供场地的日期为7月10日；7月5日至7月18日工地下了特大暴雨。

问题：承包商申请延期18天，经济补偿18天。监理工程师应该如何审批此申请？为什么？ 答：批准延期15天，经济补偿1天。理由略。

9、[背景材料]：某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中因瓦斯提前出现，无法继续工作，承包商据此擅自停工。停工10天后，承包商指出，这是业主在招标时提供的参考资料有误造成的，要求业主赔偿因停工造成的损失。

问题：承包商提出的索赔成立否？为什么？

答：根据案例分析，承包人提出的索赔不成立。因为：1）招标文件中载明，业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分，承包人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责。2）根据合同通用条款11条的规定，承包了进行了现场考察，已对现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况在费用和时间方面的可行性感到满意。3）招标文件中已载明并经过现场考察证实，该隧道施工确实处于一煤矿附近，因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的，出不符合合同法所指的不可抗力，即不能预见，不能避免，不能克服的客观情况。4）没有监理工程师的指示，承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。

10、[背景材料]：某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 问题：（1）、简述计量的原则；

（2）、在路基填筑施工时，承包商为确保路基边缘的压实度，在路设计尺寸范围外加宽了30cm填筑，施工完成后，承包商将其实际完成量（含加宽填筑部分）向监理工程师提出计量付款的要求，监理工程师应如何处理？理由是什么 答：（1）、计量原则为：不符合合同文件要求的工程，不得计量；按合同文件规定的方法、范围、内容、单位计量；按监理工程师同意的计量方法计量。

（2）、对宽填部分不予计量。因为该部分的工程量超出了施工图及工程量清单的范围，且该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施，一般情况下该费用由承包商承担。

11、[背景材料]：某桥梁工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，山洪暴发，使工程项目遭受如下损失：

（1）、一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁,估计损失为300万元；

（2）、一座临时分仓库被狂风吹倒,使库存水泥等材料被暴雨冲坏,估计损失为80万元； （3）、临时房屋工程设施倒塌,造成人员伤亡,损失为15万元；

（4）、工程被迫停工20天,造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。

问题：

业主应承担哪几项的风险？承包商应承担哪几项的风险？为什么？

答：业主应承担（1）、（2）的风险；承包商应承担（3）、（4）的风险。第（1）项和第（2）项属于异常恶劣气候条件引起的索赔；第（3）项与工程承包合同无关；第（4）项属于可原谅延误中的不可补偿延误。

12、[背景材料]：某小桥工程，在桥墩钢筋混凝土已浇注完成并拆模后，监理人员发现混凝土外观质量不良，表面疏松，怀疑混凝土强度不够，设计要求混凝土抗压强度达到C50的等级，于是要求承包商出示有关混凝土质量的检验与试验资料和其他证明材料。承包商向监理单位出示其对9个部位施工时混凝土抽样检验和试验结果，表明混凝土抗压强度值(28天强度)全部达到或超过C50的设计要求，其中最大值达到了C60。

问题：

（1）、你作为监理工程师应如何判断承包商这批混凝土结构施工质量是否达到了要求？

（2）、如果监理方组织复核性检验结果证明该批混凝土大多数未达到C50的设计要求，其中最小值仅有28MPa，应采取什么处理决定？

（3）、如果承包商承认他所提交的混凝土检验和试验结果不是按照混凝土检验和试验规程及规定在现场抽取试样进行试验的，而是在试验室内按照设计提出的最优配合比进行配制和制取试件后进行试验的结果。对于这起质量事故，监理单位应承担什么责任？承包方应承担什么责任？

答：（1）、应在承包商或其代表在场的情况下，组织自己的技术力量，或聘请有权威的第三方对混凝土进行抽样试验，质量是否合格要以试验数据为准。

（2）、全部返工重做，费用由承包商承担。

（3）、承包商应承担这起质量事故的责任。监理单位没有按有关规定见证取样过程，也应承担相应责任，可根据协议约定扣除部分监理费。

13、[背景材料]：某高速公路工程，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险，要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：

(1)特别严重的降雨； (2)现场劳务不足；

(3)业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作； (4)无法预见的恶劣土质条件，使路基施工难度加大； (5)施工场地使用权提供延误； (6)工程款不到位。

问题：

（1）、哪几项延误可批准延长工期？

（2）、哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？ 答题要点：

（1）、① ③ ④ ⑤ ⑥ （2）、业主的责任是③ ⑤ ⑥

监理工程师对这些处理，对③要求业主适当增加工程或者适当延长工期；对⑤要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对⑥要求业主按合同规定准时拨付工程款。

14、[背景材料]：某业主与某路桥公司签订了施工承包合同。开工1个月后，因业主资金紧缺，口头要求施工单位停工，路桥公司亦口头答应停工1个月。工程按规定期限验收时，业主发现工程存在质量问题，2个月后，工程返工完毕。结算时业主认为施工单位延迟交付工程，应支付拖期违约赔偿金。施工方认为，停工是业主造成的质量问题是因抢工

期导致的，因此延迟交付的责任不在施工方。而业主则认为不顺延工期是施工单位答应的，其应该履行承诺，承担违约责任。

问题：监理工程师应如何解决此争议？

答题要点：（1）、合同的变更应该采取书面形式，本案中双方以口头形式约定的变更无效，双方仍应按原合同规定执行。

（2）、由于变更无效，故施工单位应按期完工，本案中应承担延迟交付的违约责任，产生工程质量问题的责任也在施工单位。

（3）、施工期间，业主未按时支付工程款，施工单位可索赔相关损失，但本案中施工单位未履行索赔程序。 六、论述题

1、在计划经济体制下，公路工程一般都是政府投资，由“建设指挥部”进行建设，然后交付给高速公路公司或公路局等部门进行运营和维护，公路的建设和经营缺乏竞争机制，常常会产生“工程投资无底洞”现象。你认为在市场经济条件还会产生“工程投资无底洞”现象吗？试从工程监理的角度谈谈你的看法。

答：只要合理均可。

2、试从工程监理的角度，谈谈如何防止“腐败窝工程”的发生。 答：只要合理均可。

3、怎样理解“监理工程师是公正的第三方”？

答：要点：监理工作具有独立性、公正性、服务性和科学性的特点。监理行业在国外一般称为工程咨询，具有服务的性质。这就要求监理工程师在履行职责中，以平等的心态对待业主和承包商，特别是不能凌驾于承包商之上。监理工程师开展工作应本着科学的态度，以技术规范和科学试验为依据，不能偏听偏信，更不能利用监理职权谋取私利。监理工程师应不断加强自身的业务能力和职业道德修养，为业主和承包商提供优质的服务。

4、试论述索赔及其成立的条件。

答：要点：索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对非自己的过错，或是由于应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出给予补偿的要求。一般来说，索赔指的是承包商向业主索赔。索赔成立的条件有：有合同依据；承包人无过错；有实际损失；在规定的期限内（发生索赔事件后的28天内）提出索赔申请。

5、谈谈怎样才能成为一名合格的监理工程师。 答：只要合理均可。

6、试述监理工程师的职业道德。

答：要点：维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平；不以个人名义承揽监理业务；不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职；不为所监理项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料和施工方法；不收受被监理单位的任何礼金；不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；坚持独立自主地开展工作。