冲孔灌注桩(施工合同)

甲方： （以下简称 :甲方）

乙方：（以下简称：乙方）为了多快好省地完成南平市延平区山水华庭 D组 团，B、C区房建工程，经甲乙双方友好协商，现把该工程冲孔灌注桩施工项目承包 给乙方进行施工 （包工不包料）。本着工程质量至上、安全施工 , 保证施工工期，友 好合作的精神，以及明确甲乙双方的职责，现签订本施工合同作为双方共同遵守执 行之依据。

一、 工程名称：南平市延平区山水华庭 D组团,B、C区房建工程

（ 冲孔灌注桩 ）

承包方式：包工不包料 二、 承包范围

1、 乙方负责冲孔、成孔的所有设备及相关必备材料及孔口护筒。 2、 乙方必须拥有泥浆护壁的机具及其配套材料。桩边小泥浆池由

乙方挖, 大泥浆池由甲方挖 , 泥浆外运由甲方负责外运。

3、 浇灌桩砼 , 浇灌砼的料斗、导管、泥浆泵、电焊机、（铺路钢板

由甲方负责）等小型工具均由乙方自行解决。

4、 乙方必须负责做好环境保护工作 , 按要求做好桩基部分文明施

工并且配合环境保护部门的检查 , 污泥、污水按规定排到指定大泥浆池中 .

5、钢筋笼制作及安装工作（包含检测管安装 ）由甲方另安排钢筋

班组施工 .

1

6、乙方要有一名专职技术员在现场，提供冲孔桩的过程原始资料。 7、协助提供工程验收等相关资料。

8、保证该分包工程通过业主及相关部门验收合格。

三、承包方式、工期及质量要求 :

1、承包方式 : 由甲方提供设计图纸包括设计变更等有关冲孔桩的 要求，乙方

负责冲孔桩冲孔直至成桩等相关工作。

2、 C1、C2#楼34根桩工期16天，C

3、 C4#楼34根桩工期16天,

C5 C6#楼 41根桩工期20天（工期不含塔吊基础所增加的桩），总桩数为 109根，总工期为 52天。因变更等增加工程量 ,工期

相应顺延。

3、质量要求：乙方必须严格按照图纸施工 , 达到设计、规范要求；

同时乙方要确保文明施工，甲方保证工程质量符合业主及施工 现场的要求并通过南平市相关部门的验收。如经业主、监理检

测，质量达不到要求，无法通过相关部门的验收的 , 乙方必须

承担由此引起的一切损失（包括业主罚款）。 四、双方的权利、义务 : （一） 甲方责任、权利、义务

1、甲方必须将冲孔桩的有关施工图纸及地勘报告提供给乙方；提供必要的施 工

便道及电源和施工用水；负责桩位放样、复核及剩余的泥浆外运 （ 由乙方抽到泵 车或抽到其他沉淀池）。

2、协调现场工作，检查督促乙方施工的工程质量、安全、文明施工等，发现 问

题, 当即责令整改。

3、负责审核乙方提供的报表，工程完工时协助乙方完成通过建设单位及监理 单

位的质量认可书 .

4、甲方对乙方所派员工有参与管理权，若乙方的员工不服从安排，因此而造 成

的一切费用及损失 , 甲方有绝对自主权在告知乙方后从工程款中扣回。

（ 二 ） 乙方责任、权利、义务

1、乙方必须保质、保量，按设计图纸及经甲方和相关单位确认的施工方案进 行

施工 , 达到设计的规范要求，确保该项工程能通过南平市质量检测等部门验收合 格。如经政府有关部门检测定为 C 类桩和 D 类桩的分析责任范围，若属乙方造成 的。该桩工作量不予计算 ; 如需报废或其它补强处理方式的，所有责任（包括业主 罚款） 概由乙方自行负责。因地质、土方开挖等非乙方原因造成的由甲方承担。

2、要按规定做好文明施工等工作并处理好污泥废料等物品 , 保证行政部门的 检

查通过。

3、乙方必须协助甲方做好该项工程的资料工作 （ 包括冲孔记录 , 清孔以及灌

注 记录等），否则, 甲方有权拒绝支付工程进度款。

4、乙方必须积极配合甲方工作 , 参加甲方工地调度会议 ,严格遵守甲方工地规

章制度, 紧密配合现场工作。

5、乙方不得将工程转包给他人。 6、负责对工人做好技术交底工作。

7、因乙方所承包的该项工程造成返工的，返工费由乙方自行承担，并在保 质、

保量、安全文明施工的前提下，保证工期不延误。若乙方

进度无法满足工期要求 , 则甲方有权增加施工队伍进场，乙方不得阻挠 . 因不 可抗力使工程无法正常施工 ,工期顺延；因甲方原因以及停水停电一周内超过 8 小 时的, 甲方赔偿乙方工人窝工费每人每天 200元。工期相应予以顺延 .

8、因发生工伤医疗费、安全责任事故的赔偿 , 乙方承担相应负责，非乙方除 外。 9、乙方如违反安全生产操作规程或工程达不到要求、工期没有按甲方要求完 成

的，由此造成的一切损失概由乙方负责。

10、乙方所承包的各分项工程项目按要求施工完毕后 ,必须及时申报甲方 , 由 甲

方组织有关人员进行现场验收，符合质量验收标准后才给予办理结算的有关手 续，对质量不合格所造成返工的一切费用均由乙方承担。

六、计算方式及单价 :

以业主或监理验收的实测长度为准（自然地面至桩底长度 ） ，单价按每米 220 元计算。

机械每台设备进退场费甲方补助乙方壹万元整 / 每台，进场即支付。

七、付款方式：

1、按实际完成的工作量 , 以业主或监理签认的原始记录为准 （桩长为每根桩

自 然地面至桩底长度之和）。

2、乙方每月完成工程量由甲方现场管理人员开出证明单 , 注明乙方完成的工 程

量及质量等级 , 安全操作、文明施工等的评分后送工程部

审核，经甲方现场初验合格 , 经甲方公司审核部门审核无误后，于第个月 10 之前按进度的 80%支付进度款 ,全部工程桩完工后支付 10％,剩余 10%工程款待工程 验收合格后一个月内付清。乙方同时有权暂停施工。

八、违约责任及解决办法 :

1、乙方必须按现场施工进度要求完成现场要求的工程量 , 否则,因达不到要求

而引起的延误工期罚金等一切费用由乙方负责赔偿。

2、本合同未尽事宜或出现纠纷的 , 由双方协商解决 ; 协商不成的，可向合同签

订地人民法院提起拆讼。

九、附则：为保证专款专用 , 本工程款必须按照工人工资来付款签名后送甲方 一份留底。

十、本合同自双方签字之日起生效。本合同未尽事宜，由双方现场解决或增 补签订补充协议 .

本施工合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，经双方签名后生效。 甲方代表 : 乙方代表 : 联系电话 : 联系电话 : 签订日期 : 年月日